|
전체
(검색결과 약 6,288개 중 4페이지)
| |
|
|
|
 |
|
| 화해조서 송달신청 서식입니다.
화해조서송달신청
신청인○○○
상대방○○○
위 당사자간 귀원 9○자100 대여금청구화해사건에 관하여 20○○.○.○. 10 : 00 귀원에서 화해 성립한 화해조서 정본을 당사자 쌍방에게 송달하여 주시기 바랍니다.
20○○년 ○월 ○일
위 신청인 ○○○ (인)
○○지방법원 귀중 |
|
|
|
|
|
 |
|
| 검수보고 및 대금지불조서 작성 서식입니다.
검수보고 및 대금지불조서
년월일
계원
계(과)장
과(부)장
결재 년월일제호
발주 년월일제호
계약 년월일제호
납기 년월일제호
검수 년월일제호
계정과 목 |
|
|
|
|
|
 |
|
| 조정조서등본교부신청
위 당사자간 94 너제호 조정사건에 관한 조정조서의 등본 1통을 교부하여 주시기 신청하는 바입니다.
20 년월일
위 신청인 : (인)
○○가정법원 귀중
신청인 :
피신청인 :
|
|
|
|
|
|
 |
|
| 피고인·기타의 소송관계인이 재판서 또는 재판을 기재한 조서의 등·초본을 교부받고자 할때 쓰는 양식입니다.
재판서 조서의 정본,등본,초본 교부신청서
위 사건에 대하여 ( )정본․등본․초본 ( )통을 교부하여 주시기 바랍니다. |
|
|
|
|
|
 |
|
|
공적조서
═══
[앞면]
성명
(
한자
원명
)
주민
등록번호
―
군번 (군인의 경우)
(생년월일)
본적
(국적)
주소
직업
소속
직위
등급 (직급․계급)
.... |
|
|
|
|
|
 |
|
| 선급금조서 작성 서식입니다.
< 세부 내역 >
1. 과목
2. 선급금액
2-1. 본월분
3. 정산액
3-1. 본월예입액
3-2. 본월세입 납부액
4. 미정산액 등 포함 |
|
|
|
|
|
 |
|
| 시료채취조서 작성 서식입니다.
시료 채취 조서
━━━
1. 제조자:
가. 공장소재지
나. 명칭
다. 성명
2. 채취연월일:
3. 채취 장소:
4. 채취물품의 시료
① 품명
② 생산 연월일
③ 규격
④ 생산수량
⑤ 단가
⑥ 금액
⑦ 재고량
⑧ 채취수량
... |
|
|
|
|
|
 |
|
| 집행조서 등본교부신청 서식입니다.
집행조서 등본교부신청
채권자○○○
채무자○○○
위 당사자간 ○○지방검찰청 소속 공증인 작성 20○○년증 제100호 약속어음 공정증서 강제집행사건의 집행조서등본을 아래와 같이 교부하여주심을 신청하나이다.
등본의 구별 20○○년 ○월 ○일자 부동산인도강제집행조서
청구통수 2통
20○○년 ○월 ○일
신청인 ○○○
○○지방법원 집달관 귀하 |
|
|
|
|
|
 |
|
| 입찰조서
결
재
담당
과장
장장
원장
입찰건명:
입찰자
보증금
입찰내역
비고
1차
2차
3차
4차
위와 같이 입찰하였음.
20 년월일
집행자 :
입회자 :
|
|
|
|
|
|
 |
|
| [제74호 서식]
현금 및 예금 현재고 조서
종별
현금
예금
‥‥‥
계
비고
(주) 예금은 예금처별로 참고란에 구분 기입한다.
|
|
|
|
|
|
 |
|
| 공판기일의 소송 절차에 관하여는 참여한 법원 사무관 등이 공판조서를 작성하여야 한다.
공판기일의 소송 절차로서 공판조서에 기재된 것은 그 조서만으로써 증명한다.
여기서 공판조서는 공판기일의 소송 절차를 기재한 조서.
제311조(법원 또는 법관의 조서) 공판준비 또는 공판기일에 피고인이나 피고인 아닌 자의 진술을 기재한 조서와 법원 또는 법관의 검증의 결과를 기재한 조서는 증거로 할 수 있.. |
|
 |
피고인, 공판조서, 기재, 공판, 진술, 기일, 조서, 증인, 법원, 증거, w, 의하다, 인정, 재판, 증거능력, 대한, 내용, 청구, 절차, 경우 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
| 검사 및 납품 조서_자동화서식입니다.
검사및납품조서
계약번호: 06-001 일자: 2006년 1월 1일
납품기일: 2006년 1월 1일 주소: 대나무시 소나무구 참나무동
납품장소: 대나무 상호:
품명규격수량단위단가금액비고
.... |
|
|
|
|
|
 |
|
| 준공검사조서입니다.
준공검사조서
공사명:
20 년월일 준공
20 년월일와
계약분
위 공사 준공검사의 명을 받아 20 년월일 검사한 결과 공사설계도서 및 기타 약정대로 어김없이 준공하였음을 인정함.
단 ,수중지하 및 구조물 내부 등 시공 후 매몰된 부분의 검사는 별지 감리조서에 의함.
20 년월일
준공검사자
입회원
귀하 |
|
|
|
|
|
 |
|
| <요령 제6호 서식>
현금및예금현재액조서
20 년월일 현재 (단위 :원)
회계명
현금
예금
신탁금
………
계
비고
계
※ 비고란에는 예금 및 신탁처별로 구분 기입 |
|
|
|
|
|
