|
|
 |
|
| 공사를 시행할 때 원가가격을 미리 산출해 보는 기초조서로서 순공사원가항목괴 일반 관리비, 이윤 등을 기재하는 공사원가예정가격산출기초조서 서식입니다.
1. 공사명
2. 계약방법
3. 입찰년월일
4. 예산액
5. 사정액
6. 순공사원가
7. 재료비
8. 노무비
9. 경비
10. 일반관리비
11. 이윤
12. 공급가액
13. 총계
일반관리비=(A+B+C)×일반관리비율 이내, 이윤=(A+.. |
|
|
|
|
|
 |
|
| 1. 과목
2. 선급금액
본월분, 본월까지의 누계
3. 정산액
4.본월분
5. 본월예입액
6. 본월세입납부액
7. 본월까지의 누계
8. 미정산액
9. 비고 |
|
|
|
|
|
 |
|
| 별표 제4호
(내자) 검사이상조서
증빙서번호:
부서번호
계약번호
공급자
공급시기
계정번호
자금별
검사및 검정번호
작성일자
순번
품명
규격
단위
발주량
수령량
과부족수 량
파손
단가
금액
검사자:소속
입회자:소속
수령자:소속
성명 인
성명 인
성명 인
|
|
|
|
|
|
 |
|
| 소송에서의 승소 포상금 신청조서 작성 서식입니다.
승소 포상금 신청 조서
2. 승소포상금 지급기준금액
① 당초 청구금액
② 청구취지변경감
③ 피고의 경정감 금액
④ 소가(①－②－③)
3. 소 취하사건 검토
(1) 쌍불취하로 종결된 사건 여부(여·부)
(2) 피고의 경정결정감으로 원고가 소 취하하였는지 여부(여·부)
(3) 원고 자진소 취하사건 중 변론 5회 미만 해당 여부(변론회수: 회)
4. 승.. |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
| [제5호 서식]
○○년도 채무부담행위조서
(단위 : 천원)
과목
사업명
년도별
채무부담
행위액
지출예산액
비고
○○년도
○○년도
(주) 1. 지출예산액은 ① 전년도 말까지의 지출액 또는 지출예정액과 ② 당해연도 지출예정액 ③ 금후 지출예정액으로 구분 기입한다.
2. 사업별 설명서를 첨부한다.
|
|
|
|
|
|
 |
|
| [제92호 서식]
준공검사조서
공사명
도급자
계약금액
계약
년월일
준공기한
년월일
착공
년월일
준공
년월일
준공검사
년월일
참고
별지 설계서 및 도면에 의하여 위와 같이 준공검사를 필하였음.
년월일
검사원 국과직 성명
입회자 국과직 성명
|
|
|
|
|
|
 |
|
| 1. 재산소재지
2. 재산종류
3. 수량
4. 자진신고가액
5. 기준시가
6. 분류번호
7. 금액
8. 시가
9. 법제 66조 금액
10. 평가금액
11. 조사내용 |
|
|
|
|
|
 |
|
| 계약조건에 따라 납품(이행)된 물품(용역)을 검수 및 합격판정음을 확인하는 검수조서 양식입니다.
계약일자 2003년 3월 일
계약번호
납품이행기한
2003년 3월 일
지체일수 일간
:
아래 물품(용역결과)를 정히 수령하였음을 확인함
2003년 월일
물품운용관 : (소속) (성명)
: |
|
|
|
|
|
 |
|
| 공익사업과 관련된 물건의 물건조서 서식입니다.
1. 공익사업의 종류 및 명칭
2. 사업인정의 근거 및 고시일
3. 사업시행자
4. 물건소유자
5. 물건의 내역
소재지, 지번, 수량, 관계인 등
6. 서명.날인을 거부하거나 서명. 날인을 할수 없는 사유
7. 그밖에 보상금산정에 필요한 사항
공익사업을위한토지등의취득및보상에관한법률 제14조제1항 및 동법시행령 제7조제4항의 규정에 .. |
|
|
|
|
|
 |
|
| 불용품폐기(해체)조서
관련 문서 번호
장소
일자
년월일
집행자
직위직급
성명
인
입회자
직위직급
성명
인
정부물품분류번호
품명
단위
규격
수량
금액
폐기처분의 방법
또는 해체 이유
해체할 때 활용
가능 부품 명세
( 란이 부족 할
때는 별첨 )
기타사항
|
|
|
|
|
|
 |
|
| 압수조서
사건○○고합 ○○살인
일시○○년 ○월 ○일 15:OO
장소제○부 판사실
재판장판사 ○○○
판사○○○
판사○○○
법원사무관 ○○○
이 사건에 관하여 소유자(또는 소지자,보관자) ○○○(주거……)가 임의제출하는 별지목록 기재 물건을 영장 없이 압수하였다.
년월일
법원사무관 ○○○ (인)
재판장 판사 ○○○ (인)
|
|
|
|
|
|
 |
|
| 직접인건비, 제경비, 기술료 등을 기재하는 용역원가예정가격산출기초조서입니다.
1. 용역명
2. 계약방법
3. 입찰년월일
4. 에산액
5. 사정액
6. 구분
예산액, 사정액, 증감액, 비고
7. 항목
직접인건비, 기술료, 실적정산 등
생략
8. 공급가액
9. 부가가치세액
10. 총계 |
|
|
|
|
|
 |
|
| 어린이집 보육교사 공적조서 입니다.
공적사항에 대해 자세하게 기술하였습니다.
개인정보 내용은 모두 삭제하였습니다.
공적요약서
공적조서
-공적사항
현지조사 확인서
다양한 연령의 원아를 상대로 반을 잘 이끌어 갈 뿐만 아니라 학부모님으로부터 인정을 받는 교사이다.(중략)
편안하고 안정된 집과 장소 그리고 어머니와 같은 역할을 하며, 어린이의 눈높이에 맞추어 항상 일관성 있는 자세로 임하.. |
|
|
|
|
|
 |
|
| 2006년 개정 세법_지급조서 등 기타
1. 비과세분리과세 이자배당소득 지급조서 제출(소득세법 시행령 제214조)
종전
개정
지급조서 제출의무 면제
- 비과세 이자배당기타소득 등
- 분리과세 이자배당소득
- 소액의 이자배당기타소득
- 소액의 강연료 소득
- 복권경품권 기타 추첨권 기타소득
- 승마경륜경정 투표권, 슬러트머신 당첨금품 등
- 제출(비과세 기타소득*제외)
＊국가 등이 지급.. |
|
|
|
|
|
