채권양도계약서

채권양도계약서

양도인(○○건설주식회사)은 양수인(○○건설사)에게 년월일 체결한 ○○건설공사의 토공사 하도급공사대금의 변제를 위하여 아래와 같이 채권양도를 하며 해당채권에 대한 증서로써 인도합니다.

아래

1. 채권양도금액 : 일금 원(￦)
- 양도인이 채무자[○○시장(군수)]로부터 도급받은 ○○건설공사의 미수령 기성금과 미수령 준공금에 관한 양도인의 채권
2. 양도인은 채무자에게 지체없이 전항의 채권양도의 통지 또는 승낙을 얻어야 하며 이상의 통지 또는 승낙은 확정일자가 있는 증서로서 한다(채권양도계약서에 공증인 또는 법원서기가 일정한 절차에 따라 확정일자인을 찍은 경우의 확정일자 있는 증서로 하거나 내용증명우편에 의한 확정일자 있는 증서로 함).
3. 양수인이 채무자로부터 본 건에 관한 양도채권을 지급받았을 때에는 제1항의 채권양도 금액만큼 양도인의 하도급공사대금에 관한 채무는 소멸한다.
4. 기타사항

위 계약성립의 증거로서 본 증서를 작성한다.

년월일

양도인:○○종합건설 대표 ○○○ (인)
양수인:○○건설 대표 ○○○ (인)
채무자:○○시장(군수) 귀하


[hwp/doc/pdf]채권양도계약서